会员登录
 您的位置: 詹建军律师网 >> 文章频道 >> 房屋装修 >> 正文
  装修过程中中途停工应当承担什麽法律后果         
装修过程中中途停工应当承担什麽法律后果
[ 作者:本站编辑    转贴自:    点击数:4118    更新时间:2006-7-12    文章录入:本站整理 ]
 
    肖先生从单位分到住房,即着手装修。肖先生与装修公司签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》。双方约定:由装饰公司承揽肖先生三居室的家庭装修工程,工程期限为40天,承包方式为装修公司包工,部分包料,肖先生提供部分材料,施工造价为2.3万元,付款方式为开工前3日支付全款的60%,工程进度过半支付工程款的35%,工程经双方验收合格后,支付工程款的5%。
 
    在合同履行期间,肖先生已按合同约定支付了装修公司工程款的95%及定金300元。此后,肖先生提出由装修公司增装暖气罩按装支架等,但因对价款分歧较大,最终未能达成协议,双方发生纠纷。装修公司借口肖先生的工程款没有足额支付,停止施工,并将施工人员撤出了施工现场。
 
    在装修队停工撤走后,肖先生清理施工现场时发现自家的煤气灶灶眼被堵无法使用,抽水马桶被砸损,下水道被废物堵塞,脏水漫地。只好找另外一家装修公司挖掘地面、更换管道,又花费了近1800元。同时,原装修公司铺设的厨房、卫生间的瓷砖有裂纹,需要重新铺设。
 
    肖先生找装修公司解决问题,装修公司既不退还工程款,也不同意为肖先生继续装修,请问该装修公司应否承担法律责任?
 
    【解答】  消费者和装修公司一旦签订装修合同,双方都有义务履行合同。如果有一方违约,另一方就有权得到法律赔偿。肖先生与装修公司签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》。双方对于装修施工作了具体的规定。依据《合同法》,肖先生与装修公司的合同属于合法有效的合同。本案中,装修公司因增项工程款与装修人发生争议,就擅自停工并设置障碍,这是没有道理的。新增的工曾项目如果没有达成协议,装修公司可以拒绝对于新增的项目施工。但是不能因此擅自停工,更不能以此为借口破坏他人财产。由此对肖先生所造成的损失应由装修公司承担。现肖先生要求装修公司赔偿其经济损失理由正当,故法院最后判决装修公司退还向肖先生多收的工程款1万余元,同时,赔偿肖先生的经济损失2000元,并成但该案的鉴定费用。
  • 上一篇文章: 因装修质量差而造成损失应否承担损失

  • 下一篇文章: 未按工序施工装修质量不合格应承担什麽法律责任
  • 发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
     最新5篇热点文章
    【域外医事】国外是如何处…[00790]
    【域外医事】国外的医患关…[00734]
    【域外医事】关于在法国的…[00757]
    【域外医事】国外如何避免…[00771]
    【域外医事】美国急诊体验…[00779]
     
     最新5篇推荐文章
    【家庭律师】艾 伟(资深婚…[05-10]
    【公司律师】艾 伟(资深网…[02-24]
    艾 伟——外贸海商网络专家…[02-18]
    【土地开发律师】艾 伟(资…[02-18]
    【医疗律师】詹建军(医疗…[02-18]
     
     相 关 文 章
  • 无相关文章

  •   网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论